Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für Verträge zwischen Meryem Keskin (Marke DevKeskin, nachfolgend „Auftragnehmerin“ bzw. „Verkäuferin“) und dem jeweiligen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“ bzw. „Kunde“):

• Dienstleistungen (Software-, Web- und Anwendungsentwicklung, Automatisierung, Beratung)
• den Kauf von Softwareprodukten und Jahreslizenzen über diese Website (insbesondere FaturaDesk), sobald ein entsprechender Verkaufsweg freigeschaltet ist

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, die Verkäuferin stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

Angebote der Auftragnehmerin sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche oder per E-Mail erklärte Annahme eines Angebots bzw. durch schriftliche Auftragsbestätigung zustande.

Anfragen über das Kontaktformular oder per E-Mail stellen noch keinen Vertragsschluss dar.

Art, Umfang und Zeitplan der Leistungen ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot, der Auftragsbestätigung oder einer gesonderten Leistungsbeschreibung. Nebenabreden bedürfen der Textform (Schriftform oder E-Mail).

Die Auftragnehmerin erbringt ihre Leistungen nach dem Stand der Technik und mit branchenüblicher Sorgfalt. Ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg wird nicht geschuldet, sofern nicht ausdrücklich vereinbart.

Der Auftraggeber stellt rechtzeitig alle für die Leistung erforderlichen Informationen, Zugänge, Inhalte, Freigaben und Entscheidungen zur Verfügung. Verzögerungen oder Mehraufwand durch fehlende Mitwirkung gehen nicht zulasten der Auftragnehmerin und können Termine und Vergütung beeinflussen.

Der Auftraggeber stellt sicher, dass er über die Rechte an bereitgestellten Materialien verfügt und deren Nutzung keine Rechte Dritter verletzt.

Es gelten die im Angebot vereinbarten Preise. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich Beträge ohne Umsatzsteuerausweis gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung).

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Zugang ohne Abzug zahlbar, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei Zahlungsverzug behält sich die Auftragnehmerin vor, gesetzliche Verzugszinsen und Verzugsschäden geltend zu machen sowie Leistungen zurückzuhalten.

Abschlags- oder Teilzahlungen können vereinbart werden. Bereits erbrachte Teilleistungen bleiben vergütungspflichtig.

Soweit geschuldet, zeigt die Auftragnehmerin die Fertigstellung von (Teil-)Leistungen an. Der Auftraggeber prüft unverzüglich und erklärt die Abnahme oder rügt Mängel konkret und nachvollziehbar. Erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Anzeige keine Abnahme und keine begründete Mängelrüge, gilt die Leistung als abgenommen, sofern die Auftragnehmerin bei der Anzeige auf diese Folge hingewiesen hat.

Mit vollständiger Zahlung der vereinbarten Vergütung räumt die Auftragnehmerin dem Auftraggeber die für den Vertragszweck erforderlichen Nutzungsrechte an den eigens für ihn erstellten Arbeitsergebnissen ein, soweit nichts anderes vereinbart ist. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarung ist die Nutzung auf den Auftraggeber beschränkt; eine Weitergabe an Dritte zur Weiterveräußerung bedarf der Zustimmung der Auftragnehmerin.

Offene Source-Komponenten, Bibliotheken und Tools Dritter unterliegen deren jeweiligen Lizenzen. Die Auftragnehmerin behält sich vor, generisches Know-how, Methoden und nicht kundenspezifische Bausteine auch in anderen Projekten zu verwenden.

Die Auftragnehmerin beseitigt Mängel an geschuldeten Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Unwesentliche Abweichungen begründen keine Mängelrechte. Keine Mängel sind insbesondere Störungen durch unsachgemäße Nutzung, Änderungen durch den Auftraggeber oder Dritte, fehlende Mitwirkung oder Umgebungen außerhalb der vereinbarten Systemvoraussetzungen.

Die Auftragnehmerin haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. Produkthaftung).

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

Im Übrigen ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen der Auftragnehmerin.

Beide Parteien behandeln vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei vertraulich und verwenden sie nur für Vertragszwecke, es sei denn, die Information ist öffentlich bekannt, war bereits rechtmäßig bekannt oder muss aufgrund gesetzlicher Pflicht offengelegt werden.

Projektverträge enden mit Erfüllung, sofern nichts anderes vereinbart ist. Dauerschuldverhältnisse können mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende ordentlich gekündigt werden, sofern nichts anderes vereinbart ist. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

FaturaDesk wird auf dieser Website derzeit nur vorgestellt und ist noch nicht käuflich erwerbbar. Angaben zu Preis und Ablauf sind unverbindliche Information für den späteren Verkaufsstart. Ein Kaufvertrag kommt über diese Website derzeit nicht zustande.

Sobald der Verkauf freigeschaltet ist, gelten für Käufe über diese Website zusätzlich die folgenden Grundsätze: Der Vertrag kommt mit erfolgreicher Zahlung (z. B. über PayPal) zustande. Gegenstand ist eine Jahreslizenz für die Nutzung der Desktop-Software auf einem Rechner sowie der Download des Installers nach Zahlungseingang.

Der Installer wird nach Zahlung freigeschaltet. Der Lizenzschlüssel wird von der Verkäuferin ausgestellt, nachdem der Kunde die Installations-ID aus der App übermittelt hat. Ohne gültigen Schlüssel ist die Software ggf. nur eingeschränkt nutzbar. Die Lizenz ist an den Rechner gebunden, für den die Installations-ID gilt.

Vor dem ersten Verkauf werden die gesetzlichen Informationen für Verbraucher (insbesondere Widerrufsbelehrung) im Checkout ergänzt. Bei digitalen Inhalten kann das Widerrufsrecht unter den Voraussetzungen des § 356 Abs. 5 BGB vorzeitig erlöschen.

Es wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen (Kleinunternehmerregelung § 19 UStG).

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand Hannover. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Anbieterkennzeichnung und Datenschutzhinweise: siehe Impressum und Datenschutz.